Заказчик поздно разместил в ЕИС решение о расторжении госконтракта — включить в РНП все равно могут

Заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта: нарушены сроки выполнения работ. В тот же день он уведомил подрядчика об этом письмами, а позднее телеграммой. Однако в ЕИС разместил решение с опозданием. Контрольный орган не стал включать сведения о подрядчике в РНП. Заказчик, в частности, вовремя не сообщил в ЕИС о расторжении контракта, а также нарушил порядок уведомления подрядчика о принятом решении. Суды с этим не согласились: размещение информации в ЕИС имеет значение, если подрядчика нет по месту нахождения и он не получил решение о расторжении по почте. Были установлены следующие обстоятельства:

• одно из направленных писем, а также телеграмма получены подрядчиком своевременно, в один день.
• порядок уведомления не нарушен;
• просрочка размещения информации в ЕИС вызвана сбоем в системе. Заказчик сообщал об этом в техподдержку;
• несвоевременное размещение решения в ЕИС не основание, чтобы не включать сведения в РНП;
• недобросовестное поведение подрядчика подтверждено.

Универсальная ссылка: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.07.2020 N Ф05-7914/2020 по делу N А40-183665/2019 {КонсультантПлюс}