Контрагенты участника нарушили сроки из-за пандемии — довод помог в суде оспорить включение в РНП

Стороны по госконтракту определили, что работы нужно выполнить за 22 дня с даты его подписания. Спустя несколько недель заказчик составил акты о том, что к работам не приступили. Он уведомил участника, что отказывается от контракта.

Участник попросил перенести срок выполнения работ, но ему отказали. В итоге УФАС включило его в РНП.

Решение участник успешно обжаловал. Две инстанции его поддержали:

• участник пытался исполнить обязательства: запрашивал информацию о товаре, вел переписку с контрагентами и заказчиком;
• контрагенты не выполнили обязательства из-за обстоятельства непреодолимой силы – пандемии.

Учитывая это, а также период выполнения обязательств, отказы заказчика продлить сроки, заменить товар на аналогичный от другого производителя, суды согласились, что участник действовал добросовестно. Для нарушения срока были объективные причины.

Документ: Постановление 9-го ААС от 26.04.2021 по делу N А40-185414/2020

Универсальная ссылка: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2021 N 09АП-17388/2021 по делу N А40-185414/2020 {КонсультантПлюс}