Вологда

(8172) 23-10-07

Череповец

(8202) 25-36-02

Петрозаводск

(8142) 44-58-95

ПН-ПТ:

с 8:30 до 20:00

Адрес для писем

info35@konsultantovo.ru

О признании недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта и о взыскании ущерба в виде расходов, понесенных в ходе исполнения контракта

ООО «Строительная компания «Импульс» (Республика Карелия) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском, уточненным в соответствии со статьей 49 АПК РФ к казенному учреждению Республики Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, оформленного уведомлением и о взыскании ущерба в виде расходов, понесенных в ходе исполнения Контракта. На основании представленных в дело заключений, письменной претензии, акта выявленных дефектов, суды установили, что выполненные работы не соответствуют требованиям технического задания к Контракту, имеют недостатки по объему и качеству, в связи с чем не могут быть использованы Учреждением для указанной в Контракте цели. поэтому не нашли оснований для взыскания убытков. Оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства, суды правомерно признали, что требование Общества о взыскании убытков в виде стоимости дополнительно выполненных работ, в связи с отсутствием для заказчика их потребительской ценности не подлежит удовлетворению.

Обстоятельства: Заказчик, сославшись на просрочку выполнения работ, уведомил подрядчика об одностороннем отказе от контракта.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку подрядчик не в полном объеме и ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, при этом допустил существенную просрочку выполнения работ.

Документ: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.08.2021 N Ф07-10247/2021 по делу N А26-8567/2018 {КонсультантПлюс}

Универсальная ссылка: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.08.2021 N Ф07-10247/2021 по делу N А26-8567/2018 {КонсультантПлюс}


Тэги: Обзоры по закупкам Вологда (федер), Обзоры по закупкам Карелия (федер)

Подберем для Вас оптимальный комплект

Узнать стоимость


    Узнать стоимость